Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CSK 408/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 21 lutego 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Marian Kocon (przewodniczący)
SSN Iwona Koper (sprawozdawca)
SSN Grzegorz Misiurek
Protokolant Beata Rogalska
w sprawie z powództwa E. M.-G. i W. G.
przeciwko E. D. Spółce z o.o. w W.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 21 lutego 2013 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 9 grudnia 2011 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu w W. do ponownego rozpoznania wraz
z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania kasacyjnego.
2
Uzasadnienie
Powodowie E. M. – G. i W. G. domagali się zasądzenia od pozwanego E. D.
Spółka z o.o. kwoty 161.734,40 zł tytułem kary umownej za zwłokę w wykonaniu
umowy o wybudowanie domu i przeniesienie jego własności na rzecz powodów.
Sąd Okręgowy w W. zasądził na rzecz powodów kwotę 109.425,28 zł,
umorzył postępowanie co do kwoty 14.049,45 zł i oddalił dalsze powództwo.
Podstawą wyroku Sądu Okręgowego były następujące ustalenia i wnioski.
Strony zawarły w dniu 7 listopada 2007 r. umowę nazwaną umową
przedwstępna, w której strona pozwana zobowiązała się wybudować i sprzedać
powodom wraz z działką dom jednorodzinny za cenę 850.000 zł.
Pozwana zobowiązała się przekazać dom powodom do wykończenia w terminie
3 miesięcy od zakończenia budowy, nie później niż 30 listopada 2008 r.
Strony ustaliły, że zawrą umowę sprzedaży domu i działki w terminie 3 miesięcy od
dokonania odbioru domu i zapłaty całej ceny, nie później niż 31 marca 2009 r.
Zgodnie z umową, nieterminowe wykonanie umowy przez pozwaną uprawniało
powodów do naliczenia kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od kwot
wpłaconych na poczet ceny za okres od dnia wykonania umowy, z tym że kara nie
mogła przekroczyć 5% ceny tj. 42.500 zł. Projekt umowy został przygotowany przez
pozwaną, a postanowienia dotyczące kary umownej nie były przedmiotem
negocjacji stron. Pozwana przekazała powodom budynek w dniu 7 października
2009 r. Do tego czasu powodowie zapłacili na poczet ceny 680.000 zł.
Strony zawarły umowę przyrzeczoną w dniu 9 grudnia 2009 r. Do tej chwili
powodowie wpłacili cenę nabycia wynoszącą 807.500 zł. Na tej podstawie Sąd
Okręgowy przyjął, że pozwana opóźniła się ze spełnieniem świadczeń
przewidzianych umową, co dawało powodom prawo do naliczenia kary umownej
według zasad przewidzianych w § 11 ust. 1 umowy tj. za okres od kiedy
świadczenie miało być spełnione do momentu jego faktycznego wykonania,
w wysokości odsetek ustawowych od wpłaconej części ceny. Sąd ten uznał,
że powodowie zasadnie domagali się kary za opóźnienie w spełnieniu każdego
ze świadczeń tj. przekazania budynku do wykończenia i oddzielnie podpisania
3
umowy przyrzeczonej. Każde z nich stanowiło bowiem niewykonanie umowy, każde
miało inny termin spełnienia i inne znaczenie dla stron oraz skutkowało innymi
negatywnymi konsekwencjami. Pozwana spóźniła się z wykończeniem budynku
310 dni, co przy wpłaconej do tej pory cenie dawało podstawę naliczenia kary
w kwocie 74.473 zł, a w sytuacji gdy powodowie zgodzili się na wykonanie przez
pozwaną prac dodatkowych pozwana powinna odpowiadać tylko za opóźnienie
wynoszące połowę tego okresu tj. do kwoty 37.236,99 zł. Natomiast kara umowna
za opóźnienie w zawarciu umowy przyrzeczonej obejmujące 259 dni wynosi, przy
wpłaconej cenie, 72.188,29 zł. W ocenie Sądu Okręgowego postanowienie łączącej
strony umowy ograniczające do 5% ceny należną powodom karę umowną
za opóźnienie w wykonaniu przez pozwaną umowy jest sprzeczne z dobrymi
obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta oraz zasadę równości stron.
Postanowienie to zawarte w § 11 ust. 2 umowy, odpowiadające art. 3853
pkt 2 k.c.,
który jako niedozwolone postanowienie umowy kwalifikuje postanowienie istotnie
ograniczające odpowiedzialności przedsiębiorcy w stosunku do konsumenta
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, nie wiąże stron.
W sprawie spełnione zostały przesłanki uznania postanowienia umowy za
niedozwolone, które określa art. 3851
§ 1 k.c. Postanowienia dotyczące kary
umownej nie były indywidualnie uzgodnione z powodami, a osoba negocjująca
je ze strony pozwanej nie miała uprawnień do dokonania zmiany wzoru umowy
w tym zakresie, powodowie nie mieli więc realnej możliwości ubiegania się
o zmianę umowy. Opóźnienie w wykonaniu umowy przez stronę pozwaną
spowodowało konieczność przedłużenia umowy kredytowej przez powodów,
niemożność wprowadzenia się do budynku, co miało wpływ na całokształt ich
spraw życiowych.
Zaskarżonym obecnie wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanej
od powyższego wyroku.
Odnosząc się do podnoszonego w niej zarzutu naruszenia art. 3851
w zw.
z art..
56 i 3531
k.c. Sąd Apelacyjny nie podzielił stanowiska skarżącego,
że kwalifikując jako klauzulę abuzywną postanowienie ograniczające karę umowną
zastrzeżoną dla powodów do 5%, Sąd pierwszej instancji powinien był uznać
za bezskuteczny cały § 11 umowy, gdyż - jak wskazał - niedozwolonym
4
postanowieniem umownym jest tylko postanowienie ograniczające tę karę, a nie
ustanawiające ją i ustalające zasady jej naliczania. Uznał, że usunięcie klauzuli
niedozwolonej nie prowadzi do powstania skutków, których strony zawierając
umowę nie objęły zgodnym zamiarem. Strony przewidziały bowiem,
że w przypadku opóźnienia dewelopera zapłaci on karę umowną o określonej
wysokości i zamiar ten pozostaje dla nich wiążący po usunięciu z umowy zapisu
o ograniczeniu górnej wysokości tej kary. W ocenie Sądu Apelacyjnego
w przypadku uznania za niedozwolone postanowienia umowy tylko to
postanowienie jest eliminowane z umowy, co wynika wprost z art. 3851
§ 2 k.c.
Nie znajduje tu więc zastosowania art. 58 § 3 k.c., a co za tym idzie nie zachodzi
potrzeba rozważania, czy bez niedozwolonej klauzuli strony zawarłyby umowę.
Uznanie przedmiotowego postanowienia za klauzulę niedozwoloną jedynie
w części nie powoduje, że nie daje się ono bez tego postanowienia racjonalnie
stosować, a jedynie zmienia umowę przez zdjęcie ograniczenia kary umownej.
Sąd Apelacyjny oddalił zarzut naruszenia art. 471 k.c. przez uwzględnienie
roszczenia odszkodowawczego, mimo nie wykazania wysokości szkody wskazując,
że uprawniony do żądania kary umownej nie musi jej wykazywać, wystarczy
wykazanie, że szkoda w ogóle zaistniała (art. 484 § 1 k.c.). Tę zaś okoliczność
powodowie wykazali powołując się na konieczność poniesienia wydatków
związanych m.in. z odwołaniem ekipy wykończeniowej, czy podwyższeniem
odsetek od kredytów z uwagi na nieprzewłaszczenie budynku. Za nieuzasadniony
uznał też zarzut naruszenia art. 65 k.c. przez błędną wykładnię umowy i przyjęcie,
że przewidywała ona karę umowną oddzielnie za opóźnienie w wydaniu budynku
i za nie zawarcie umowy przyrzeczonej. Wskazał przy tym, że takie rozumienie
umowy prowadziłby do nieuzasadnionego uprzywilejowania pozwanej, która
spóźniwszy się z wykonaniem pierwszego zobowiązania zwolniona byłby od kary
za niewykonanie drugiego. Odmiennie niż Sąd Okręgowy uznał natomiast,
że pozwana, która spóźniła się z oddaniem budynku z powodu prac dodatkowych
zleconych przez pozwanych, nie udowodniła, stosowną opinią biegłego, istnienia
związku miedzy tymi faktami, uzasadniającego obniżenie umownej w tym zakresie.
W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego opartej na podstawie
prawa materialnego pozwana spółka zarzuciła naruszenie:
5
1) art. 3851
§ 1 i 2 w zw. z art. 65 § 1 i 2, art. 56 i art. 3531
k.c. przez przyjęcie
zbyt wąskiego zakresu sankcji bezskuteczności i tym samym uznanie
skutków prawnych umowy, które nie wynikają ze źródeł wskazanych w art.
56 k.c., co pozostaje w sprzeczności z autonomią woli stron
2) naruszenie art. 471 k.c. przez zasądzenie odszkodowania na rzecz
powodów, mimo niewykazania szkody jako przesłanki odpowiedzialności,
3) naruszenie art. 65 § 1 i 2 przez dokonanie wadliwej wykładni § 11 ust. 1
umowy przedwstępnej i przyjęcie, że powodom przysługuje kara umowna
odrębnie za każde naruszenie umowy.
Wnosiła o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do
ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Trafnie podnosi skarżący, że wynikająca z art. 3531
k.c. zasada swobody
kształtowania treści umownego stosunku zobowiązaniowego obejmuje również
prawo stron do umownego uregulowania kwestii związanych z szeroko rozumianą
odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
mającego źródło w umowie. Prawo to podlega jednak ograniczeniom wynikającym
z ustawy, właściwości stosunku prawnego i zasad współżycia społecznego.
Ograniczeniem kompetencji przyznanych stronom w art. 3531
k.c. jest ustawowe
uregulowanie zawarte w art. 3851
k.c. ustanawiające sankcję niezwiązania
konsumenta niedozwolonymi postanowieniami umownymi.
Podzielić należy stanowisko Sądu Apelacyjnego, że eliminacja ze stosunku
prawnego postanowień uznanych za abuzywne nie prowadzi do zniweczenia
całego stosunku prawnego, nawet gdyby z okoliczności sprawy wynikało, że bez
tych postanowień umowa nie zostałaby zawarta. Wynika to z relacji między art. 58
§ 3 k.c. a art. 3851
§ 2 k.c., który jako przepis późniejszy i szczególny w stosunku
do art. 58 § 3 k.c. eliminuje jego zastosowanie, ustanawiając w sytuacji określonej
w jego § 1 zasadę zachowania mocy wiążącej umowy. Wskazać przy tym trzeba,
że zakres stosowania art. 58 § 3 k.c. w zbiegu z art. 3851
§ 2 k.c. doznawałby
istotnego ograniczenia wynikającego z tego, iż zgodnie z art. 3851
§ 1 zd. 2 k.c. za
6
niedozwolone nie mogą być uznane postanowienia określające świadczenia główne
stron, jeżeli zostały sformułowane jednoznacznie.
Nie ma uzasadnionych podstaw, by zakwestionować stanowisko
zaskarżonego wyroku i podzielić zapatrywanie skarżącego, odnośnie do
konieczności eliminacji ze stosunku umownego łączącego strony całego zapisu
§ 11 umowy w sytuacji, gdy niedozwoloną regułę postępowania stanowi jedynie
postanowienie zawarte w wyodrębnionym w jego ramach ustępie drugim.
Posłużenie się przez pozwanego taką rozczłonkowaną konstrukcją omawianego
postanowienia pozwala wyrugować z umowy tylko tę części jej § 11, a przez to
uniknąć negatywnych skutków, jakie wiążą się z usunięciem z umowy
niedopuszczalnego postanowienia zawartego w jednym zapisie o szerszej treści
normatywnej. Takie radykalne eliminowanie zapisów umowy w pełnym brzmieniu,
może prowadzić - co podnosi skarżący - do powstania zakresu częściowo
nieuregulowanego umową albo poddanego regulacji ustawowej nieuwzględniającej
w pełni woli stron wyrażonej przy zawieraniu umowy.
Sytuacja taka jednak w niniejszej sprawie nie zachodzi, co czyni
nieuzasadnionymi zarzuty naruszenia powołanych w podstawie skargi przepisów,
których uzasadnienie oparte jest na bezprzedmiotowej w tym stanie rzeczy jej
krytycznej ocenie i twierdzeniu o zbyt daleko idącej ingerencji sądu w treść
postanowień umowy objętych zgodą stron. Taki charakter miałaby natomiast
niewątpliwie postulowana w skardze kasacyjnej radykalna eliminacja całego
postanowienia § 11 umowy, prowadząca do pozbawienia powodów wbrew
zgodnemu zamiarowi stron w ogóle możliwości dochodzenia zastrzeżonych
w umowie kar umownych.
Nie może odnieść skutku następczy, sformułowany na wypadek
uwzględnienia zarzutów poprzednio omówionych, zarzut naruszenia art. 471 k.c.,
który - jak podnosi skarżący - znalazłby zastosowanie do oceny roszczenia
powodów w razie ubezskutecznienia w całości § 11 umowy.
Stosownie do art. 65 § 2 k.c. interpretacja wywołujących wątpliwości
postanowień umowy, których znaczenie nie jest dostatecznie jasne, odmiennie niż
w przypadku interpretacji tekstu aktu prawnego, nie może być oparta jedynie na
7
analizie językowej, lecz powinna obejmować badanie zamiaru i celu stron, a także
kontekstu faktycznego, w jakim umowę uzgadniano i zawierano. Przez zgodny
zamiar stron rozumieć należy uzgodnione elementy faktyczne i prawne kształtujące
istotne postanowienia umowy. Celem umowy jest najszerzej pojęty cel społeczno-
gospodarczy konkretnej umowy.
Twierdzenia stron w tym zakresie podlegają dowodzeniu w oparciu o ogólne
reguły rozkładu ciężaru dowodu, najczęściej przy pomocy dowodu z przesłuchania
stron i zeznań świadków.
Określona jako umowa przedwstępna przedmiotowa umowa, na podstawie
której zamawiający zobowiązani byli do zapłaty całej należności za wybudowanie
budynku mieszkalnego i przeniesienie na nich jego własności jest nieuregulowaną
przepisach prawnych tzw. umową deweloperską (wyrok Sądu Najwyższego z dnia
9 lipca 2003 r., IV CKN 305/01, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 130). Celem tej umowy
jest z jednej strony zapewnienie bieżącego finansowania przez kupujących
inwestycji prowadzonej przez dewelopera z drugiej zaś przeniesienie własności
wzniesionego budynku na kupujących, co w tym zakresie zbliża ja do umowy
przedwstępnej. Jego osiągnięciu służą należące do essentialia negotii umowy
zobowiązania dewelopera do wybudowania określonego w umowie budynku oraz
do przeniesienia jego własności na rzecz powodów jako kupujących.
W sytuacji gdy nie da się stwierdzić takiego samego rozumienia przez
strony postanowienia umowy decydującego znaczenia w dalszym procesie
wykładni nabiera normatywny i zindywidualizowany punkt widzenia odbiorcy, który
z należytą starannością wymaganą w obrocie, dokonuje interpretacji zmierzającej
do odtworzenia treści myślowych składającego oświadczenie woli (uchwała składu
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 1995 r., III CZP 66/95
OSNCP 1995, nr 12, poz. 168).
Wykładnia postanowień umowy powinna uwzględniać w równym stopniu
interesy obu jej stron. Niejednoznaczne postanowienia umowy nie mogą być więc
interpretowane na korzyść jednej ze stron, i ze szkodą dla drugiej, chyba
że zamiarem stron było nierówne ukształtowanie ich praw i obowiązków. Inaczej
jest jednak w przypadku, gdy umowa została przedstawiona konsumentowi z góry
8
ustalonej i niepodlegającej negocjacjom formie wzorca umownego, którego treść
została inkorporowana do stworzonego na podstawie umowy stosunku
obligacyjnego. Zgodnie z art. 385 § 2 k.c. niejednoznaczne postanowienia wzorca
umownego, tłumaczy się na korzyść konsumenta. Jak trafnie podnosi się
w doktrynie, zasada in dubio contra proferentem będzie mieć zastosowanie także
przypadku postanowień umownych jednostronnie narzuconych.
Pominięcie przytoczonych wskazań co wykładni przy interpretacji przez
Sądy orzekające w sprawie przedmiotowej umowy w zakresie ustalenia znaczenia
zawartego w jej § 11 ust. 1 oświadczenia woli stron o ustanowieniu na rzecz
powodów kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, w szczególności
ustalenia czy obejmuje ona karę za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania
wydania budynku powodom i odrębnie za opóźnienie w zawarciu umowy
przyrzeczonej, czyni podjętą w tej mierze ocenę nazbyt powierzchowną, a przez to
wadliwą.
Z tych przyczyn Sąd Najwyższy w uwzględnieniu zarzutu naruszenia art. 65
§ i 2 k.c. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do
ponownego rozpoznania wraz z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania
kasacyjnego (art. 39815
§ 1 i art. 108 § 2 w z. z art. 391 § 2 i art. 39821
k.p.c.).
jw